甲公司乙公司、甲公司丙公司著作权转让合同纠纷二审民事判决书

甲公司乙公司、甲公司丙公司著作权转让合同纠纷二审民事判决书 新疆维吾尔自治区高级人民法院 民事判决书 (2019)新民终119号 上诉人（原审被告、反诉原告）：甲公司乙公司，住所地新疆维吾尔自治区乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）天津南路682号高新区创业服务中心留创园C-07室。 负责人：吴某，公司总经理。 上诉人（原审被告、反诉原告）：甲公司，住所地北京市门头沟石龙经济开发区某地3号楼B1-5484室。 法定代表人：吴某，公司执行董事。 以上二上诉人共同委托诉讼代理人：董某，某律师事务所律师。 被上诉人（原审原告、反诉被告）：丙公司，住所地新疆维吾尔自治区乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）天津南路682号创业服务中心创业大厦511室。 法定代表人：李某，公司董事长。 委托诉讼代理人：王某，某律师事务所律师。 委托诉讼代理人：张某，某律师事务所律师。 丁某乙公司（以下简称乙公司）、甲公司（以下简称丁某）因与戊公司（以下简称戊公司）著作权转让合同纠纷一案，不服新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院（2018）新01民初437号民事判决，向本院提起上诉。本院于2019年3月13日立案后，依法组成合议庭于2019年3月25日对本案进行公开开庭审理。己公司、丁某共同委托诉讼代理人董某2、庚公司委托诉讼代理人王某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 己公司、丁某的上诉请求：1.撤销一审判决；2.辛公司戊公司于2017年3月13日签订的《软件著作权转让合同》或者将本案发回重审；3.本案一、壬公司承担。事实和理由：一、原审判决对本案证据的采信及认定存在错误，致使本案案件事实不清。1.一审过程中，庚公司虽提交了《交接回执》及《送达清单》，但两份书证的签署人均未出庭接受法庭询问，在对其签字的真实性无法确认的情况下，原审判决直接对两份证据予以认定错误；2.庚公司一审中并未提供证据证明在上述证据中签字的“钱洁”及“白玲”癸公司的授权，子公司所交付的文件。且根据上诉人一审期间提交证据，丑公司的实际控制人姚晓梅之间存在明显的利害关系，由其签字的证明材料不能作为认定案件事实的依据。二、寅公司是否履行了合同义务的事实认定错误。本案中，双方当事人交易的标的系软件著作，不同于一般的商品，对于软件著作的交付和接收需要具备专业知识的人员完成，卯公司财务人员，辰公司授权，仅凭其在《交接回执》巳公司履行了合同的交付义务。三、原审判决认定违约金的计算错误，午公司交付软件产品CD-R的义务在先，未公司支付转让款义务在后，申公司未履行其交付义务时，未公司有权行使先履行抗辩权拒绝支付合同款项，一审法院判令其承担违约责任无事实依据。另外，原审判决将违约金计算标准确定为“中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率上浮30%”无任何法律依据。综上，请求二审人民法院依法支持上诉人的上诉请求。 庚公司辩称，原审判决认定事实正确。 一、庚公司原审提交的《交接回执》、《送达清单》、钱洁及白玲的社会保险个人缴费明细单等证据可以形成完整的证据链，酉公司履行了涉案合同项下的交付义务。己公司虽抗辩钱洁签名虚假，但未提交任何证据予以证实，其应当承担举证不能的不利后果。庚公司作为善意相对人，戌公司人员的具体职权范围，只能依据公开信息或者交易习惯来判断，法律应当对这种合理信赖予以保护，亥公司合法权益。另外，上诉人认为钱洁与案外人姚晓梅存在明显利害关系是其主观推定，与本案没有任何关联性。二、依据双方合同约定，己公司负有先行付款的合同义务，甲23公司先交付CD-R并承诺交付后一定付款，乙24公司于20丙25公司交付了CD-R。丁26公司违约在先，庚公司从2017年3月31日开始计算违约金有事实和合同依据。三、双方合同中对违约责任有明确约定，但原审判决考虑到约定的违约金过高，遂参照《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十四条第4款、《中国人民银行关于人民币贷款利率有关问题的通知》第三条的规定计算违约金有事实和法律依据。请求依法驳回上诉，维持原判。 戊公司向一审法院起诉请求：1.戊27公司、丁某戊公司支付转让费600,000元；2.戊27公司、丁某戊公司支付自2017年3月31日至2018年8月1日的违约金50,223元；3.戊27公司、丁某戊公司支付2018年8月2日至实际支付日的违约金；4.戊27公司、丁某戊公司支付律师费45,429元；5.戊27公司、丁某承担本案保全费3,998.26元、诉讼财产保全责任保险费2,086.96元等诉讼费用。 乙公司、丁某向一审法院提出反诉请求：己28公司戊公司于2016年11月7日签订的《软件著作权转让合同》。 一审法院认定事实：2016年11月7日，戊公司乙公司签订《软件著作权转让合同》，合同约定：甲方（庚29公司）将其享有著作权的新华社维吾尔语手机客户端内容管理软件V3.0版本之全部著作权利转让给乙方（辛30公司）。合同第3条转让价金、交付转让价金的日期约定为：3.1乙方为此向甲方支付软件著作权转让费用共计陆拾万元；3.2乙方从合同签订之日起计算三个月内向甲方支付陆拾万元。本条规定的报酬包含按国家规定应有乙方代扣缴的甲方税款，因本次交易产生的其他税款由甲方自行承担。第5条甲方的权利和义务约定为：……。5.4甲方应在收到转让费后7天内交付所有该软件的全部源代码及其他相关文档、文件。甲方应提供本产品的CD-R。第6条乙方的权利和义务：6.1自签订本协议之日起，乙方拥有该软件的著作权，对上述产品有署名权。6.2乙方有按时支付转让金的义务。第8条保证与承诺：8.1.1甲方担保并声明甲方拥有完整之权利及授权签署本合同，本授权不含有侵犯他人软件著作权或其他权益的内容。第11条违约责任约定为：……。11.2如甲方违反本合同第5.4条的规定，逾期5日交付本产品的CD-R，乙方有权解除本合同，并有权要求甲方赔偿因迟延交付所造成的损失。11.3如乙方违反本合同第3.2条的规定，乙方应每日按约定报酬的5%向甲方支付迟延履行金。如该项付款超过20日，乙方仍未付款，甲方有权解除本合同。并可自由使用著作权，不再受本合同之约定。已收取的款项不再退回，且对于乙方已生产出的成品盘有权安排好基本成本价格回收。……。11.6因甲乙双方任何一方违反本合同约定，违约方应承担守约方为保护和实现本合同项下权利和救济所产生的所有合理费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。2017年3月30日，戊公司壬31公司工作人员钱洁签署《交接回执》，回执中注明：“丙公司：收到你司2017年3月30日送来软件著作产品CD-R（软件全部源代码文件）四份，明细如下：1.新华社维吾尔语手机客户端内容管理软件V3.0（登记编号：1232863）；2.内嵌多图处理系统（安卓版）V4.0（登记编号：1461206）；3.内嵌视频播放器系统（安卓版）V4.0（登记编号：1460827）；4.多语种新闻手机客户端文件浏览器组件软件1.0（登记编号：1629683）”。2018年3月23日，乙公司癸32公司支付（四个软件）转让费240万元。当日，戊公司开具了增值税发票一张，金额为60万元。2018年3月30日，戊公司以子33公司帐户。2018年5月8日，乙公司工作人员白玲签署《送达清单》，清单中注明送达文件为：1、催款通知书；2、软件著作权发票复印件，金额240万元；3、回执。后双方因合同履行及违约责任问题发生纠纷，向一审法院提起诉讼和反诉。另，1、戊公司根据其享有的不同软件著作权，丑34公司签订五份合同，约定了不同的转让费金额，本案合同系其中之一；一审法院认为，戊公司乙公司签订的《软件著作权转让合同》是缔约双方的真实意思表示，内容符合法律规定，合同合法有效，双方当事人均应按约履行各自的合同义务。合同签订后，戊公司寅35公司交付了双方约定的内含全部源代码文件的软件著作产品CD-R，卯36公司提交的证据辰37公司的工作人员。丁某乙公司、丁某辩称钱洁无权接收CD-R，巳38公司乙公司午39公司财务人员，丁某乙公司未提交证据证实钱洁的签名虚假，加之合同中并未约定产品的交付方式和指定接收人，未40公司已按合同履行了相应义务。丁某乙公司、丁某关于双方合同中约定先交付CD-R后付款的陈述，因合同第5.申41公司应于收取转让费后7天内交付所有软件源代码及相关文件、文档，辛30公司负有支付转让费的在先义务，故此项陈述与事实不符，一审法院不予采信。丁某乙公司酉42公司交付的著作权产品CD-R后，未按时足额支付转让费，其行为已构成违约，应承担相应的违约责任。戌43公司按银行贷款利率上浮30%的标准主张违约金，不违反法律规定，一审法院予以支持。合同第11.6条约定“违约方应承担守约方为保护和实现本合同项下权利和救济所产生的所有合理费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）”，戌43公司亥44公司乙公司、丁某承担其因维权产生的合理费用，有事实和法律依据，一审法院予以支持。丁某乙公司、丁某认为不应承担该费用的抗辩理由无证据证实，一审法院不予采信。《中华人民共和国民法总则》第七十四条规定：分支机构以自己名义从事民事活动，产生的民事责任由法人承担；也可以先以该分支机构管理的财产承担，不足以承担的，由法人承担。依照该规定，甲45公司乙46公司不足承担的部分应承担民事责任。丙47公司乙公司、丁某反诉要求解除合同的诉讼请求，丁48公司已履行相应合同义务，戊49公司乙公司、丁某己50公司存在违约导致合同目的无法实现的情况下，庚51公司将被注销为由要求解除合同，其主张无事实和法律依据，一审法院不予支持。综上，遂判决：一、甲公司乙公司于本判决生效之日起十辛52公司转让费600,000元；二、甲公司乙公司于本判决生效之日起十辛52公司自2017年3月31日至2018年8月1日期间的违约金50,223元，并按中国人民同期同类人民币贷款基准利率上浮30%的标准，承担自2018年8月2日至款项付清之日的违约金；三、甲公司乙公司于本判决生效之日起十辛52公司律师费45,429元；四、甲公司乙公司于本判决生效之日起十辛52公司财产保全费3,998.36元，诉讼财产责任保险费2,086.96元；五、甲公司壬53公司乙公司上述应支付的款项中不足承担的部分承担给付责任；六、癸54公司乙公司、甲公司的反诉请求。 本案二审期间，己公司、丁某为证明其主张提交如下证据：证据一：子55公司于2019年1月10日出具的《乙公司艾尼瓦尔·艾力同志经济责任审计报告》（节选部分）（以下简称《审计报告》）一份，丑56公司戊公司之间多笔合同存在不正当交易往来，其中包括本案诉争合同。该审计报告的第18页提到在双方签订的《新华维文手机报业务合作协议》（以下简称《合作协议》）中约定，寅57公司的合同义务，而本案诉争的合同是针对该平台运行所必不可少的软件，费用应该包含在该《合作协议》中，无需另行支付；卯58公司并未设置软件开发及维护相关岗位，因此该项业务不具有合理的商业实质。证据二：中共新华社机关纪律检查委员会出具的《立案决定书》一份，辰59公司实际管理人艾尼瓦尔同志因上述违法违纪问题已被立案侦查。庚公司对上述证据的真实性、合法性及与本案关联性均不认可。巳60公司乙公司，与艾尼瓦尔并无直接联系。双方所签合同均是真实意思表示，合法有效，仅凭《审计报告》不能否认该合同的真实性。且无论是《审计报告》还是《立案决定书》均是上诉人针对其内部人员的决定，与本案事实无关。 本院二审过程中，己公司、丁某午61公司原经营负责人艾尼瓦尔涉嫌刑事犯罪为由申请中止审理本案。 本院依法对上述证据的真实性予以确认，针对上述证据的认证意见如下：上诉人二审期间所举《审计报告》及《立案决定书》的未62公司主要负责人员的干预而签订，其合同本身并不具备所谓商业实质，合同应为无效，且因本案涉及“刑民交叉”问题应当中止本案审理。针对上诉人的上述举证，本院认为，上诉人二审中所提交的《审计报告》未公司申63公司内部人员履责情况进行的审计，酉64公司法人，上诉人并无戌65公司负责人的影响，且该《审计报告》中虽记亥66公司所负担的合同义务已包含于双方所签《合作协议》中，但由于上诉人二审期间并未提交双方所签《合作协议》原件，致使本院无法对其主张进行核实，依据民事诉讼证据规则中“谁主张，谁举证”的原则，上诉人应就其举证不能承担相应后果。针对上诉人提交的《立案决定书》，经本院审查，甲67公司内部职能部门对其员工所做的相关决定。截止到目前为止，上诉人并未提交其他证据证明本案所涉合同涉及刑事犯罪，故上诉人以本案涉及“刑民交叉”为由申请中止本案审理的理由无事实和法律依据，本院对其申请不予准许。 另查明，乙68公司已于2016年3月28日注销。 本院依法对原审查明事实中双方无争议部分予以确认。 本院认为，本案争议焦点为：1.庚公司是否已经履行了双方合同约定的交付义务，以及交付行为是否恰当；2.庚公司履行合同约定的交付义务是否是上诉人支付货款的前提条件；3.丙69公司承担违约责任是否成立，其违约金数额是否正确；4.上诉人主张解除双方合同的反诉请求能否成立。 关于争议焦点一，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第七十条规定：“一方当事人提出的下列证据，对方当事人提出异议但没有足以反驳的相反证据的，人民法院应当确认其证明力：(一)书证原件或者与书证原件核对无误的复印件、照片、副本、节录本”…。本案中，丁70公司乙公司戊71公司原审提交的《交接回执》及《送达清单》中的签字的真实性提出异议，并以签字人员未出庭作证为由对其记载内容不予认可，对此问题，本院认为，庚公司原审所提交的《交接回执》及《送达清单》，从证据形式上系书证，上诉人虽对其签字的真实性提出异议，但在本案一、二审期间其均未要求对证据材料上的签名进行鉴定，在上诉人未能就其主张提供反驳证据予以证明的情况下，其主张签名虚假的上诉理由不能成立。同时，由于书证是以其内容来证明待证事实的有关情况的文字材料，与证人证言不同，对书证的认定并不以相关人员出庭接受询问为必要条件，故根据上述有关证据认证规则的规定，庚公司所提交的书证为原件，在上诉人未能举出相反证据予以反驳的情形下，原审判决该证据的真实性及证明力予以确认的做法并无不当。上诉人主张原审对证据认定错误的上诉理由无事实和法律依据，本院不予支持。 《中华人民共和国合同法》第六十二条第六款约定：“对履行方式约定不明确的，按照有利于实现合同目的的方式履行”。本案中，双方所签合同中并未明确约定产品的交付方式或交付需要指定接收人，故应视为双方当事人对交付方式约定不明，己72公司只需尽到一般的注意义务且按照有利于实现合同目的的方式来履行交付源代码义务即可。庚73公司原审提交的钱洁及白玲的社保缴费明细可以证明钱洁、辛74公司的员工，庚公司壬75公司员工有权收取其所交付的CD-癸76公司子77公司利益。上丑78公司授权且非专业人员，寅79公司履行的抗辩意见不能成立，本院亦不予支持。卯80公司所举证据认定其已履行了双方合同约定的交付义务正确，本院依法予以维持。 针对争议焦点二，辰81公司未履行交付源代码义务，故上诉人基于先履行抗辩权有权拒绝支付相关款项。对此问题本院认为，《中华人民共和国合同法》第六十七条规定：“当事人互负债务，有先后履行顺序，现履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行要求…”，依据该规定，在双方当事人约定履行顺序的情况下，只有后履行方在先履行方未履行的情形下，才有权拒绝其履行要求。本案中，案涉合同约定，巳82公司负有先行支付合同款项的义务，在其履行完付款义务后，庚公司才产生履行交付源代码CD-R的义务，午83公司作为先履行方，并不享有先履行抗辩权，且如前述分析，庚公司已实际履行其交付义务，上诉人理应依据合同约定履行其付款义务。上诉人的该项上诉理由与双方合同约定不符不能成立，本院不予支持。 针对争议焦点三，《中华人民共和国合同法》第一百零七条规定：“当事人一方不履行合同义务或者履行义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。”第一百零九条规定：“当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。”本案中，上诉人未能按照《软件著作权转让合同》的约定，庚公司已按合同约定履行了交付源代码的义务的情况下，未向其支付合同价款，其行为违反双方合同约定，已构成违约，应当承担相应违约责任。原审对此认定并无不当，本院予以维持。关于违约金的计算，庚公司在双方签订的《软件著作权转让合同》约定的违约金过高的情况下，参照《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》及《中国人民银行关于人民币贷款利率有关问题的通知》的相关规定，将违约金数额由约定的每日按报酬的5%改为按照中国人民银行同期贷款利率上浮30%的标准主张违约金，并不违反法律规定，本院予以维持。 针对争议焦点四，乙公司戊公司签订的《软件著作权转让合同》系双方真实意思表示，内容合法有效，双方当事人应依约履行各自义务，合同成立后，即对双方当事人具有法律约束力，一方当事人不得擅自解除合同。如前所述，戊公司已经履行了合同约定的交付义务，乙公司、丁某未84公司存在其所谓的未按合同约定交付涉案源代码的情况，亦无其他违反合同约定的行为，在此情况下并不存在合同约定解除的情形。申85公司已注销，故该合同的履行已不具备实际意义的主张亦不属于合同的法定解除情形，故上诉人主张解除涉案合同上诉请求，本院不予支持。 综上所述，丁70公司、乙公司的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费11,037.02元，甲公司乙公司、甲公司负担。 本判决为终审判决。 审判长　　 　 崔瑜 审判员　　　赵某 审判员　　　陆某 二〇一九年四月十八日 法官助理　 　刘钰 书记员　　　张某2 本案法律依据 最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释 第24条4款 中华人民共和国合同法 第107条 中华人民共和国合同法 第109条 中华人民共和国合同法 第62条 中华人民共和国合同法 第67条 最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定(2008调整) 第70条 中华人民共和国民法总则 第74条 中华人民共和国民事诉讼法(2017修正) 第170条1款 更多