全文
甲公司乙公司计算机软件开发合同纠纷一审民事判决书
山东省济南市中级人民法院
民事判决书
(2018)鲁01民初1092号
原告：甲公司，住所地山东省济南市。
法定代表人：周某，执行董事。
委托诉讼代理人：齐某。
委托诉讼代理人：郝某，某律师事务所律师。
被告：乙公司，住所地山东省东营市。
法定代表人：孟某，总经理。
委托诉讼代理人：尹某，某律师事务所律师。
丙公司（以下简称丙公司）丁某（以下简称丁某）计算机软件开发合同纠纷一案，本院于2018年6月25日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。戊公司委托诉讼代理人郝某、齐某，己公司法定代表人孟某及其委托诉讼代理人尹某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
戊公司向本院提出诉讼请求：1.解除原、被告之间的《软件开发合同》；2.判令被告退还原告软件开发费预付款37500元及利息（利息的计算以37500元为基数，自2018年4月10日计算至实际返还之日止，按银行同期贷款利率计算）；3.判令被告向某支付逾期交付软件的罚款1500元。事实与理由：2018年4月初，原、被告签订《软件开发合同》，约定原告委托被告开发冠县环保局涉污企业数据库及网格化办公系统软件，同时就双方的权利义务、开发期限、项目造价、付款条件、项目验收标准及违约责任条款均进行了明确约定。合同签订后，原告积极履行合同义务并按约支付软件开发预付款37500元，但被告经原告多次催促至今未交付软件，构成严重违约，而且给原告造成巨大的项目损失。
己公司辩称，原告所主张的事项完全不成立。被告一直积极履行合同义务，事实上原告却没有履行义务从而导致了软件无法按时交付。签订合同后，被告积极组织人员进行软件的研发工作，与原告及其认可的本项目的负责人员建立了微信群，专门组织相关人员负责本软件核心数据库部分的开发工作。然而工作开始后不久却经常出现原告负责人拖延、无故刁难等问题。虽然原告有种种违约情况，但是被告出于商业道德，还是完成了软件总体的开发工作，详见网址：html.007.town和adhtml.007.town,并且能实现合同约定的大部分功能。被告多次要求原告核对软件功能，但原告无故拖延，导致软件开发进度停滞，以至于无法完成交付软件。被告一直积极履行合同义务，并在前期软件开发被告投入了大量的人力物力财力。导致软件没有按时交付的责任不在被告一方。据此请求法院依法驳回原告的诉讼请求。
当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。根据当事人陈某和经审查确认的证据，本院认定事实如下：
2018年4月，丁某（合同乙方）丙公司（合同甲方）签订《软件开发合同》,合同内容为：一、项目名称：冠县环保局涉污企业数据库及网格化办公系统软件。二、项目实施内容：详细的功能需求以双方共同确认的项目需求为准，系统方案书作为本合同的有效附件。三、甲方权利与义务：1.甲方负责提供业务需求资料。2.甲方负责软件运行所需的软硬件设备、通信线路、系统安全设施等运行所依赖的环境，如需乙方提供前述设备、设施，应另立合同。3.甲方须及时配合乙方对软件进行测试和试运行，并及时反馈修改意见给乙方。4.甲方保留在项目的关键点对项目进行质量检查的权利。乙方应协助甲方完成质量检查，并提供甲方需要的材料和信息。5.甲方与乙方共同对项目实施结果进行验收，出具验收结论性报告。6.甲方应在约定的时间向乙方支付开发费用和维护费用。四、乙方权利与义务：1.乙方负责根据甲方的具体需求进行设计,并及时与甲方沟通,确保设计的功能符合实际操作和管理需要。2.乙方负责软件代码的编写,确保软件质量,提供高质量的运行软件;并确保运行可靠,数据准确实用,简捷,界面友好。3.乙方负责培训甲方人员,提供操作说明文档。4.乙方负责软件的后期维护,并持续跟进系统运行情况,及时解决运行中的问题。5.乙方负责根据甲方的需求变更,在本合同界定的功能范围内适时进行软件的修改、升级工作。6.乙方应当保证其交付给甲方的研究开发成果不侵犯任何第三方的合法权益。如发生第三方指控甲方实施的技术侵权的,乙方应当承担相应责任及损失。7.乙方需保守甲方的商业秘密,不得利用工作之便外泄资料,避免给甲方带来损失。…10.乙方须提供满足本项目正常开展的人员配给,包括(但不限于）：项目经理、测试人员,研发人员等。并须指定一名项目经理作为代表与甲方配合,定期与甲方代表对本项目的进度进行沟通,及时解决项目实施过程中出现的问题。乙方应提供如下的项目管理服务:对本项目的所有任务和活动提供全面的管理,有效的沟通。如需要去工地驻点开发,乙方应积极配合并承担自己开发人员的相关费用。驻点开发期间应绝对服从甲方管理,否则甲方有权惩罚相关员工。五、开发时间：乙方收到甲方预付款之日起,35日内完成软件开发工作,投入试运行。乙方须严格执行进度计划要求。七、项目造价：开发费用15万元。九、付款条件：1.预付款:合同签订后一周内,自甲方收到乙方开具符合国家财务规定的相应数额的正式发票后10个工作日内,甲方向乙方支付开发费用的25%,即37500元。十、违约责任：1.如因甲方的业务需求产生较大的变更,外在不可抗力因素等原因,致使项目期限需要延长的,乙方应及时知会甲方,在取得甲方同意的情况下,工期可以适度顺延,但累计延期不得超过30天。2.如因甲方人员不积极配合,不能满足试用或使用条件,而导致项目延误,乙方有权适当顺延项目期限,直到满足条件为止。甲方应承担由此引起的延期责任。3.剔除以上因素,如果乙方不能按甲方的需求按期完成项目,或项目质量达不到要求，乙方如数向甲方退回所收款，乙方并承担该项损失。4.如甲方拖欠乙方的开发费或维护费，从应付款截止日起，一个月后开始计收滞纳金，每月按应付款的1%加收滞纳金。5.如乙方无正当理由逾期交付软件，从应交付之日起，开始计收逾期罚款，每月按项目造价的1%加收罚款。
2018年4月10日，戊公司丁某支付37500元。
2018年6月19日，戊公司丁某邮寄发出《软件开发合同》解除通知函，内容为，丁某至今未交付软件，已严重违约。《软件开发合同》自即日起解除，限两个工作日内退还预付款并协商解除后事宜。丁某庭审中认可2018年6月21日收到该通知，亦同意解除合同。
丁某成立于2017年8月3日，庚公司（自然人投资或控股），注册资本660万元，经营范围为信息科技技术服务；网络技术开发、技术咨询及技术服务；计算机系统集成、计算机软硬件开发及销售等。
上述事实有涉案合同、付款凭证、微信聊天记录、解除通知函、丁某的工商登记信息及当事人陈某在卷佐证。
本院认为，原、被告签订的计算机软件开发合同合法有效，受法律保护，双方均应按照合同约定履行。
根据涉案合同约定，被告收到原告预付款之日起,35日内完成软件开发工作,投入试运行。被告2018年4月10日收到预付款，至今仍未完成软件开发工作，原告据此要求解除合同，被告亦同意，对原告主张本院予以支持。
《中华人民共和国合同法》第九十七条规定，合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。涉案合同第十一条亦约定，有违约行为的，违约方赔偿守约方造成的损失。辛公司未按照合同约定的时间完成软件开发工作，存在违约行为。己公司辩称是因为原告拒不提供数据库标准值，导致延期。壬公司提供的微信聊天记录证据不能证明被告主张，对被告抗辩本院不予采信。癸公司的违约行为导致解除合同，应返还原告合同款项并按照中国人民银行公布的同期同类银行贷款基准利率赔偿利息损失。被告赔偿原告利息损失已足以弥补原告的损失，对原告要求的罚款本院不予支持。
综上，依照《中华人民共和国合同法》第九十四条第四项、第九十七条之规定，判决如下：
一、丙公司丁某签订的软件开发合同于2018年6月21日解除；
二、丁某于本判决生效之日起子公司合同款项37500元及利息（以37500元为基数自2018年6月21日起至实际给付之日止按照中国人民银行公布的同期同类银行贷款基准利率计算）；
三、丑公司的其他诉讼请求。
寅公司未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费784元，丙公司负担100元，丁某负担684元。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本七份，并预交上诉案件受理费【收款单位：财政票款分离（济南市中级法院开户行：农业银行济南市大观园支行账号：15xxx38】，上诉于山东省高级人民法院。
审判长 刘某
审判员 李 玉
审判员 李某
二〇一八年十月十一日
书记员 刘某2
本案法律依据
中华人民共和国民事诉讼法(2017修正) 第253条