侯某、管某合同纠纷民事一审民事判决书

侯某、管某合同纠纷民事一审民事判决书 山东省济南高新技术产业开发区人民法院 民事判决书 (2021)鲁0191民初1963号 原告：侯某。 委托诉讼代理人：韦某，某律师事务所律师。 被告：管某。 原告侯某与被告管某合同纠纷一案，本院于2021年3月16日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告侯某及其委托诉讼代理人韦某、被告管某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 侯某向本院提出诉讼请求：1.判令解除《APP委托开发合同》；2.判令管某返还侯某60800元合同价款，并支付违约金(以60800元为基数，按年利率15.2%计息，自起诉之日起支付至实际履行之日止)；3.本案诉讼费用由管某承担。诉讼中，侯某明确其主张的违约金就是指侯某支付款项的利息。事实与理由：侯某与管某于2020年4月16日签订《APP委托开发合同》，侯某委托管某开发“单商城鲜里屯手机APP和小程序”，约定管某3个工作日内完成UE设计，7个工作日内完成UI设计，第33个工作日内完成各项目开发工作(含内部测试)，工期合计33个工作日。签订合同后，管某未按合同约定履行开发及测试义务，已构成严重违约。侯某为维护其合法权益，诉至法院，望判如所请。 管某辩称，同意解除合同，但管某已履行完毕，不存在违约，不同意返还合同价款及支付违约金。 双方当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织双方进行了证据交换及质证。对双方无争议的证据：《APP委托开发合同》、中国建设银行个人账户支出交易明细，本院予以确认并在卷佐证。 根据当事人陈某和经审查确认的证据，本院认定事实如下： 2020年4月16日，侯某(甲方)与管某(乙方)签订《APP委托开发合同》一份，约定：一、项目内容：甲方委托乙方开发“单商城鲜里屯手机APP和小程序”。二、开发周期：1.甲方应于本合同签订之日起3日内按乙方要求、双方商定的清单向乙方提供APP设计开发所必须的相关的材料及图片等资料。甲方保证提供的所有资料真实、合法、图片清晰，文字材料应附电子文档格式。因甲方未按时提供APP项目所需材料、图片或提供内容不完整等原因导致的工期延误，责任由甲方自行承担，与乙方无关。2.乙方自收到甲方交付的全部所需资料及首付款之日起第3个工作日内完成UE设计，第7个工作日内完成UI设计，于第33个工作日内完成项目开发工作(含内部测试)，工期合计33个工作日。内部测试周期约占整个程序开发周期的10%，甲方可以参与内部测试。三、项目交付及验收：1.乙方应于项目开发工作完成后3个工作日内通知甲方验收，甲方收到乙方验收通知后，应及时组织相关人员对系统进行验收。2.甲方在验收期内对项目提出异议的应比对验收依据书面(或电子邮件的方式》详细说明，否则视为未有异议；乙方收到甲方异议后应于3日内给予回复，异议成立的应于7日内解决。四、合同金额及支付：1.本合同金额为76000元。2.付款进度比例：4-4-2。3.甲方应于本合同签订后支付合同金额40%计￥30400元作为首付款。4.甲方应于UI确认无误后于支付合同金额40%计￥30400元。5.软件开发完成测试完毕，支付乙方合同金额20%计￥15200元的尾款，乙方交付给甲方项目资料(包括：源代码、安卓和苹果系统安装包、小程序)。6付款方式：现金支付或其他，如为非现金支付的请转账至乙方账户。五、项目升级维护及再开发：1.乙方于项目验收发布后免费提供一年的维护服务，服务内容包括：移动端平台升级、漏洞修补、发现未知问题。第二年起每年的技术服务费为总开发费用的10%。2.在维护期间内，甲方在使用该app过程中需要进行功能调整(原有功能参数的调整，非功能的增加)，须以书面提出并交予乙方，乙方于收到甲方书面修改意见的2个工作日内，对间题进行调整，若乙方认为无需调整的，应以书面方式向甲方做出说明……七、合同变更与解除:1.合问履行过程中，任意一方不得无故解除合同.如甲方因自身原因确需解除合同，须提前7天向乙方书面告知，乙方不予退还甲方的首付款。如乙方因自身原因确需解除合同，须提前7天向甲方书面告知，并退还甲方己支付费用。2.任何一方在履行中发现且有证据表明对方已经违约，可以中止履行本合同，并书面通知对方。若对方继续不履行、履行不当或者违反本合同，可解除本合同并要求对方赔偿损失。 上述合同签订后，侯某分别于2020年4月17日、5月4日向管某转账支付30400元、30400元，共计60800元。 诉讼中，侯某主张双方签订合同后，管某未按合同约定履行软件开发义务，构成根本违约。管某对此不予认可，认为其已按合同约定向侯某提供了软件交付内容，不存在违约，相反，侯某收到软件后未在三日内书面回复，视为其认可交付的软件。 侯某主张根据合同第七条7.2款规定，管某交付的软件无法正常使用，构成根本违约，应当全额返还款项。管某不同意返还，称其提供的是软件代码安装包，后续问题需侯某自行发布，管某合同义务只是提供软件代码安装包，侯某打不开该安装包，是因其没有向第三方阿里云购买相关服务器、短信验证码等，且侯某提供的材料不完整，存在滞后，现处于测试阶段。侯某陈某：管某主张已支付软件代码安装包，但根据双方聊天内容显示，其提交的安装包不符合安装条件，无法使用。双方沟通中也可看出，截至2020年11月，管某也没有向侯某交付合格的软件；管某主张后期发布的问题，根据聊天记录可以看出，双方已对发布达成约定，且侯某已支付898元，因此，不存在管某主张的仅提供代码安装问题；管某所述现在处于测试阶段，根据合同第二条第二款，管某的义包含测试，因此至今管某仍未履行完合同义务，侯某已将购买短信、购买阿里云服务器的费用交付给管某，交付时间为2020年7月，管某收到侯某交付的费用后没有履行合同义务；管某提供的产品无法打开，不存在交付一说，软件需要在手机中可以使用，并且可以在应用商城中使用，管某提交的软件在手机中无法下载，也没有在应用商城中更新，因此，该软件并不属于最终交付。管某陈某：898元是侯某额外支付的，且已支付给阿里云，并已经备案，备案过程中，需要侯某自己操作，侯某迟延，导致交付延迟，已经具备使用的前提条件之一；管某进行了测试，但侯某没有验收通知，没有向其反馈意见；合同约定管某仅交付软件代码代写，不负责最终上传应用商城，应由侯某自行上传，但是其没有申请账号，也没有上传，短信验证码没有购买。 本院认为，侯某与管某签订的《APP委托开发合同》系双方真实意思表示，亦不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方均应恪守履行。诉讼中，双方均同意解除合同，故对侯某要求解除合同的诉讼请求，本院予以支持。鉴于本案起诉状副本等应诉材料于2021年4月20日送达管某，故本院确定，合同解除时间为2021年4月20日。 关于侯某要求返还60800元合同价款的诉讼请求，本院认为，经当庭展示，管某交付的软件无法正常使用，致使双方合同目的无法实现，侯某有权要求管某返还款项，但返还数额应结合双方合同履行情况进行综合确定，本案中，管某认可侯某向其交付软件，证明管某已为软件开发履行了主要的合同义务，因双方仅约定侯某委托管某开发“单商城鲜里屯APP和小程序”，但就交付成果的标准未作明确约定，且双方亦未就小程序上架使用需要准备的其他事项(如备案、购买短信验证码等)作出明确约定，导致后期合同履行过程中，管某提出合同以外的诸多条件。在各条件无法满足的情况下，涉案小程序最终无法正常使用，以致双方合同无法继续履行。结合双方提交的微信聊天记录及庭审陈某，本院认定，双方在合同履行过程中均存在一定的过错。侯某有些环节提供材料不及时，且多次提出修改方案，一定程度上造成合同延迟履行。因信息不对称，管某作为软件开发者，对软件开发直至上架使用所需的材料、流程更为了解，其有义务在双方合作之初明确告知委托人，以使软件得以正常投入使用。但根据现有证据，合同约定工期合计33个工作日，但管某未事先告知侯某全部信息，导致合同履行过程中双方沟通不畅，在侯某多次催促下，历时多个月仍未实现合同目的，故管某负有主要责任。考虑到管某为侯某开发小程序，势必产生一定的成本支出，综合考虑合同履行情况及双方的过错程度，本院酌定，管某应向侯某返还合同款项50000元。 关于利息，双方虽未作明确约定，但管某未退还款项确给侯某造成了资金占用期间的利息损失。故本院确定，管某应以50000元为基数，自本案起诉之日即2021年3月16日起至实际支付之日止，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算为宜。超出部分的利息主张，本院不予支持。 综上，依据《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第一条，《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条、第九十六条、第九十七条、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十二条规定，判决如下： 一、原告侯某与被告管某于2020年4月16日签订的《APP委托开发合同》于2021年4月20日解除； 二、被告管某于本判决生效之日起十日内退还原告侯某50000元； 二、被告管某于本判决生效之日起十日内支付原告侯某利息(以50000元为基数，自2021年3月16日起至实际支付之日止，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算)； 三、驳回原告侯某的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费减半收取计660元，由原告侯某负担120元，被告管某负担540元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省济南市中级人民法院。 审 判 员　夏 珍 二〇二一年六月二十八日 法官助理　薛远婷 书 记 员　郭 蕊 本案法律依据 中华人民共和国合同法 第107条 中华人民共和国合同法 第60条 中华人民共和国合同法 第94条 中华人民共和国合同法 第96条 中华人民共和国合同法 第97条 中华人民共和国民事诉讼法(2017修正) 第142条 中华人民共和国民事诉讼法(2017修正) 第253条 中华人民共和国民事诉讼法(2017修正) 第64条 更多